- 监理工程师《建设工程合同管理》历年真题与模拟试题详解
- 圣才电子书
- 11字
- 2020-12-01 16:54:23
第一部分 历年真题及详解
2016年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解
一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．市场经济主要是依据（ ）规范当事人的交易行为。
A．行政手段
B．合同
C．诚信
D．道德
【答案】B
【解析】作为社会主义市场经济的重要组成部分，建筑市场需要不断发展和完善。市场经济与计划经济的最主要区别在于：市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，而计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系。因此，发展和完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度。
2．根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。
A．取得相应的执业资格证书
B．有依法成立的公司
C．具有中华人民共和国国籍
D．具备相应的民事权利能力和民事行为能力
【答案】D
【解析】自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人的民事权利能力始于出生，终于死亡。民事行为能力是民事主体通过自己的行为取得民事权利和履行民事义务的资格。
3．下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。
A．借款合同
B．勘察合同
C．施工合同
D．技术转让合同
【答案】A
【解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
4．下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（ ）。
A．因国际禁运解除进口设备运输合同
B．因战争导致在建工程合同工期延长
C．因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D．因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同
【答案】C
【解析】行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。ABD三项均属于事件。
5．施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务由（ ）承担。
A．施工企业法定代表人
B．拟派项目经理
C．施工项目部
D．施工企业
【答案】D
【解析】代理，是指代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由施工企业承担。
6．公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（ ）。
A．公司甲
B．公司乙
C．银行
D．登记机关
【答案】A
【解析】抵押，是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。
7．某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（ ）。
A．4月30日
B．5月5日
C．5月15日
D．6月14日
【答案】D
【解析】投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；②中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
8．某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A．大雨造成现场档案资料损毁
B．雷电击毁现场施工用配电柜
C．设计错误导致部分工程拆除重建
D．施工机械过度磨损需要停工检修
【答案】B
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。ACD三项均属于建设工程一切险的除外责任。
9．编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（ ）。
A．申请人须知前附表
B．资格审查办法
C．投标人须知前附表
D．资格预审公告
【答案】B
【解析】行业标准施工招标文件和试点项目招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”（申请人须知前附表除外）、“资格审查办法”（资格审查办法前附表除外），以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、“评标办法”（评标办法前附表除外）、“通用合同条款”。
10．根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（ ）。
A．建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目
B．项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C．技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目
D．构成内容多且专业性强的大型项目
【答案】C
【解析】《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，“对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标”。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。
11．招标项目设有标底的，标底应当在（ ）时公布。
A．公布招标公告
B．发售招标文件
C．开标
D．评标
【答案】C
【解析】标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。
12．某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（ ）天。
A．5
B．10
C．15
D．20
【答案】A
【解析】投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提交招标人，要求予以澄清。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。本题中，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，此时投标截止时间至少延长15-10=5（天）。
13．关于延长投标有效期的说法，错误的是（ ）。
A．需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人
B．投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C．投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D．投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金
【答案】D
【解析】出现特殊情况需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
14．根据《招标投标法》，投标人可以在（ ）期间撤回标书并收回投标保证金。
A．收到中标通知书至签订合同
B．评标结束至确定中标人
C．开标至评标结束
D．提交标书至投标截止时间
【答案】D
【解析】投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。
15．根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（ ）。
A．提供资料的有效性和完整性
B．企业资质条件
C．拟派项目经理资格
D．企业类似工程业绩
【答案】A
【解析】资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段进行。其中，初步审查的内容包括提供资料的有效性和完整性。详细审查的内容包括：①资质条件；②财务状况；③类似项目的业绩；④信誉；⑤项目经理资格；⑥承接本招标项目的实施能力。
16．施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（ ）评审的内容。
A．资格
B．程序
C．响应性
D．形式
【答案】D
【解析】形式评审的审查重点包括：①投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致；②联合体投标除提交联合体协议书并明确牵头人外，审查联合体成员是否与资格预审的名单一致，成员的改变要重新进行资格预审或认定为资格不合格；③报价的唯一性表现为只有一个价格，不允许以若中标可以优惠降价的方式提出两个报价。
17．根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（ ）。
A．最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
【答案】D
【解析】按照招标投标法的规定，评标办法可以采用以下两种方法：①最低评标价法，适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。评标价最低者最好。②综合评估法，适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。由于评标要素较多，需要进行分别计分的综合评估。
18．施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（ ）。
A．以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
【答案】B
【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。其修正原则包括：①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
19．某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如表1所示：
表1
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
A．3200和3200
B.3360和3200
C.3350和3500
D.3370和3400
【答案】C
【解析】经评审的最低投标价法，是指经评审的投标价最低者中标。此题中，甲评标价为3200+0+160=3360（万元）；乙评标价为3500-100+50=3350（万元）；丙评标价为3400-50+20=3370（万元）。因此，乙为第一中标候选人，评标价为3350万元，投标报价为3500万元。
20．对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（ ）招标。
A．概念设计
B．初步设计
C．技术设计
D．施工图设计
【答案】B
【解析】与工程设计的两个阶段相对应，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，如被称为鸟巢的国家体育场，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。
21．设计评标时，设计进度计划评审的主要因素为进度计划（ ）。
A．满足边设计边施工的要求
B．有利于加快施工进度
C．与工程勘察实际进度同步
D．满足招标人指定的项目建设进度计划要求
【答案】D
【解析】评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。
22．制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（ ）为关键约束条件。
A．最大限度减少资金时间价值
B．到货时间满足施工进度计划
C．采购资金落实到位情况
D．保证库存周期最短
【答案】B
【解析】划分采购包的原则是：有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。主要考虑的因素包括：①有利于投标竞争；②工程进度与供货时间的关系；③市场供应情况；④资金计划。其中，工程进度与供货时间的关系中规定，分阶段招标的计划应以到货时间满足施工进度计划为条件，综合考虑分批次的交货时间、运输、仓储能力等因素。既不能延误施工的需要，也不应过早到货，以免支出过多保管费用及占用建设资金。
23．根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（ ）的企业。
A．工程设计综合资质
B．本专业所属行业相应等级设计资质
C．本专业所属行业更高等级设计资质
D．工程设计专项资质
【答案】D
【解析】取得工程设计相应资质的企业可以承接的工程设计业务分以下四种情况：①取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务；②取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项（设计施工一体化资质除外）工程设计业务；③取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）；④取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
24．根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全保卫工作。
A．发包人
B．勘察人
C．监理人
D．项目施工单位
【答案】A
【解析】若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
25．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（ ）。
A．发包人要求终止或解除合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B．合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C．发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D．因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
【答案】A
【解析】A项，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金；C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目暂停缓建，均视为发包人应承担的风险；D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
26．根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（ ）。
A．项目经理任命书
B．合同协议书
C．工程设备表
D．建筑材料表
【答案】B
【解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款担保三个文件。
27．根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（ ）。
A．采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B．采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C．采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D．采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
【答案】A
【解析】标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点包括：①担保方式。担保方式采用无条件担保形式。②担保期限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。③担保金额。保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则。
28．根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（ ）。
A．图纸→专用合同条款→中标通知书
B．图纸→中标通知书→专用合同条款
C．中标通知书→图纸→专用合同条款
D．中标通知书→专用合同条款→图纸
【答案】D
【解析】“合同”是指构成对发包人和承包人履行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
29．为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（ ）。
A．投标截止日前第14天
B．投标截止日前第28天
C．招标公告发布之日前第14天
D．招标公告发布之日前第28天
【答案】B
【解析】通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段，因此通用条款在两个方面做出了规定：①承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；②基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。
30．根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（ ）。
A．承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B．发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C．承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D．发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
【答案】A
【解析】由承包人办理并承担费用的保险包括：①设计和工程保险。承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。②第三者责任保险。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。③工伤保险。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。④其他保险。承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
31．根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（ ）。
A．组织施工单位测设施工控制网
B．组织监理单位编制施工组织设计
C．组织设计单位进行设计交底
D．组织监察单位进行现场勘查
【答案】C
【解析】施工准备阶段发包人的义务包括：①提供施工场地。施工场地的内容主要包括：施工现场；地下管线和地下设施的相关资料；现场外的道路通行权。②组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。③约定开工时间。考虑到不同行业和项目的差异，标准施工合同的通用条款中没有将开工时间作为合同条款，具体工程项目可根据实际情况在合同协议书或专用条款中约定。
32．根据《标准施工合同》，合同工期应自（ ）载明的开工日起计算。
A．发包人发出的中标通知书
B．监理人发出的开工通知
C．合同双方签订的合同协议书
D．监理人批准的施工进度计划
【答案】B
【解析】监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。
33．根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（ ）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%
【答案】D
【解析】承包人原因未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3％。
34．根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（ ）共同进行验收。
A．会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场
【答案】A
【解析】承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
35．根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（ ）作为支付计算的价格指数。
A．两个价格指数中的较高者
B．两个价格指数中的均值
C．两个价格指数中的较低者
D．两个价格指数按约定的均值
【答案】C
【解析】施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。在调价公式的应用中，有以下几个基本原则：①在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。②由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。③因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。④因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。⑤人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
36．工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（ ）的原则商定或确定。
A．成本加酬金
B．成本加利润
C．成本加规费
D．直接成本加间接成本
【答案】B
【解析】变更的估价原则包括：①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
37．根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（ ）天后未进行验收，视为验收合格。
A．14
B．28
C．42
D．56
【答案】D
【解析】发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。
38．建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（ ）。
A．减少设计变更
B．易获得最优设计方案
C．加强发包人对承包人的监督
D．减少承包人的风险
【答案】A
【解析】设计施工总承包模式的优点包括：①单一的合同责任；②固定工期、固定费用；③可以缩短建设周期；④减少设计变更；⑤减少承包人的索赔。设计施工总承包方式的缺点包括：①设计不一定是最优方案；②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
39．根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（ ）。
A．工程量清单
B．发包人要求
C．单位分析表
D．发包人建议
【答案】B
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合同条款；⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
40．建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（ ）。
A．价格清单
B．分析软件
C．设计文件
D．计算书
【答案】C
【解析】通用条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
41．根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（ ）前一直有效。
A．签发工程验收证书
B．出具最终结清证书
C．提交竣工验收报告
D．颁发缺陷责任期终止证书
【答案】D
【解析】承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。
42．根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（ ）。
A．工程进度款支付分解表
B．投资计划使用分配表
C．工程进度款使用计划表
D．建设资金平衡表
【答案】A
【解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
43．根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（ ）。
A．联动试车
B．保证工程满足合同要求的试验
C．功能性试验
D．产能及环保指标测试
【答案】C
【解析】通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行：①承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；②承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；③当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
44．建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（ ）。
A．标的物交付
B．当事人之间意思表示一致
C．货款交付
D．材料设备所有权转移
【答案】B
【解析】买卖合同是诺成合同。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。
45．对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（ ）。
A．抽检比例和取样方法
B．抽检数量和检测方法
C．检测方法和抽检比例
D．取样方法和抽检数量
【答案】A
【解析】合同内应具体写明检验的内容和手段，以及检测应达到的质量标准。对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。质量验收的方法可以采用：①经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。②物理试验。根据对产品性能检验的目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。③化学分析。即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。
46．材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（ ）。
A．类比衡量法
B．理论换算法
C．尾差分析法
D．经验鉴别法
【答案】D
【解析】交货质量验收的方法可以采用：①经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。②物理试验。根据对产品性能检验的目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。③化学分析。即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。
47．设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（ ）。
A．附加服务
B．额外服务
C．伴随服务
D．增值服务
【答案】C
【解析】伴随服务，是指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。应对本合同下提供的货物，按合同规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
48．FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（ ）。
A．专业监理工程师
B．建设单位代表
C．监理员
D．施工项目技术负责人
【答案】A
【解析】FIDIC《施工合同条件》中，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变。
49．根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。
A．承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同
B．承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费
C．在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容
D．承包商对指定分包商的违约承担连带责任
【答案】B
【解析】指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：①招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；②承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；③给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出；④承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；⑤承包商对指定分包商的违约不承担责任。
50．根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（ ）。
A．目标合同
B．标价合同
C．管理合同
D．成本补偿合同
【答案】B
【解析】标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。A项，目标合同适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况，承包商的投标价作为合同的目标成本，当工程费用超支或节省时，雇主与承包商按合同约定的方式分摊。C项，管理合同适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同，其不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价。D项，成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况，工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51．下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（ ）。
A．发包人名称
B．承包人名称
C．发承包项目名称
D．提供施工场地的约定
E．工程价款结算的约定
【答案】DE
【解析】合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。权利是指合同法律关系主体在法定范围内，按照合同的约定有权按照自己的意志作出某种行为。权利主体也可以要求义务主体作出一定的行为或不作出一定的行为，以实现自己的有关权利。当权利受到侵害时，有权得到法律保护。义务是指合同法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。义务和权利是相互对应的，相应主体应自觉履行相对应的义务。否则，义务人应承担相应的法律责任。ABC三项不属于合同法律关系内容。
52．关于无权代理的说法，正确的有（ ）。
A．超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B．代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C．对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D．无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E．无权代理行为由行为人承担民事责任
【答案】ACD
【解析】无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理的情况包括：①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。BE两项，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
53．根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（ ）。
A．主债权及利息
B．违约金
C．行政罚款
D．损害赔偿金
E．实现债权的费用
【答案】ABDE
【解析】保证担保的范围包括：①主债权及利息；②违约金；③损害赔偿金；④实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
54．项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（ ）。
A．中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B．承包人在施工过程中毁约
C．发生不可抗力导致合同无法履行
D．承包人破产、倒闭使合同不能履行
E．因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间
【答案】BD
【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况包括：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
55．关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（ ）。
A．两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力
B．通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C．资格后审在评标后定标前进行
D．资格后审和资格预审的时间不同
E．资格后审的内容比资格预审少
【答案】ABD
【解析】C项，对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审；E项，资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。
56．采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有（ ）。
A．第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B．第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C．未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D．第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E．第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
【答案】ACD
【解析】在招标的第二阶段将选定中标人，主要工作程序为：①召开第二次开标会。在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。②第二阶段评标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。分别对各标书进行方案、设计标准、预期达到的经济技术指标、实施计划和措施、质量保证体系、实施进度计划、工程量和材料用量等方面的详细评审。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。
57．下列文件中，属于招标文件组成内容的有（ ）。
A．投标人针对招标文件提出的质疑
B．投标预备会的会议纪要
C．对投标人质疑的书面解答
D．招标人发布的资格预审公告
E．招标人对投标文件的修改
【答案】BCE
【解析】招标文件的组成内容包括：①投标预备会的会议纪要；②对投标人质疑的书面解答；③招标文件的修改。如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。
58．关于投标预备会的说法，正确的有（ ）。
A．投标预备会是法定的招标程序
B．投标预备会上应进行招标工程交底
C．投标预备会由工程监理单位组织召开
D．投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E．投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
【答案】BD
【解析】A项，投标预备会不是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明。C项，招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。E项，对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。
59．根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有（ ）。
A．承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B．本标段的监理人
C．与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D．与招标人同属一个行政主管部门的单位
E．招标人不具备独立法人资格的附属机构
【答案】BCD
【解析】拒绝作为资格预审申请人的情况包括：①招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；②为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；③本标段的监理人；④本标段的代建人；⑤为本标段提供招标代理服务的；⑥与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；⑦与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；⑧与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；⑨被责令停业的；⑩被暂停或取消投标资格的；⑪财产被接管或冻结的；⑫在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
60．根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有（ ）。
A．投标人的投标报价与招标标底一致
B．不同投标人的投标文件由同一单位编制
C．不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D．不同投标人的投标函格式相同
E．不同投标人的投标文件异常一致
【答案】BCE
【解析】视为投标人相互串通投标的情况包括：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有（ ）。
A．该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标
B．该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C．中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D．投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E．投标人可以低于成本的价格报价
【答案】ABD
【解析】C项，中标人应按投标报价与招标人签订合同；E项，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于成本时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
62．国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（ ）。
A．排名第一的中标候选人放弃中标
B．排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C．招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D．第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E．第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
【答案】ABD
【解析】招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者进行重新招标的情形包括：①排名第一的中标候选人放弃中标；②因不可抗力不能履行合同；③不按照招标文件要求提交履约保证金；④被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。
63．机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（ ）。
A．负责所供货的设备监造
B．提供货物组装和维修所需的专用工具
C．提供详细的操作和维护手册
D．监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E．对买方的维修、运行和管理人员进行培训
【答案】BCE
【解析】伴随服务的内容一般包括：①实施所供货物的现场组装和试运行；②提供货物组装和维修所需的专用工具；③为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；④在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；⑤在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理；⑥对买方的运行、管理和维修人员进行培训。
64．建设工程勘察合同委托的工作内容有（ ）。
A．工程放线测量
B．大地测量
C．结算工程量测量
D．水文地质勘察
E．工程地质勘察
【答案】BDE
【解析】建设工程勘察合同委托的工作内容包括：①工程测量，包括平面控制测量、高程控制测量、地形测量、摄影测量、线路测量和绘制测量图等工作。②水文地质勘察，一般包括水文地质测绘、地球物理勘探、钻探、抽水试验、地下水动态观测、水文地质参数计算、地下水资源评价和地下水资源保护方案等工作。③工程地质勘察，包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。
65．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计方的合同责任有（ ）。
A．保护设计方案、图纸、数据等知识产权
B．保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C．施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D．负责向发包人和施工单位进行设计交底
E．解决施工过程出现的设计问题
【答案】ABDE
【解析】设计方的合同责任包括：①保证设计质量；②完成各设计阶段的工作任务；③对外商的设计资料进行审查；④配合施工的义务；⑤保护发包人的知识产权。
66．根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（ ）。
A．施工工程或标段
B．工程结算方式
C．质量标准
D．合同组成文件
E．变更处理程序
【答案】ACD
【解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。
67．根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在订立合同时明确的内容有（ ）。
A．发包人提交施工图审查的时间
B．承包人的设计范围
C．承包人提交设计文件的期限
D．承包人提交设计文件的数量
E．监理人签发图纸修改的期限
【答案】BCDE
【解析】标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目。由于初步设计完成后即可进行招标，因此订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。如果承包人有专利技术且有相应的设计资质，可能约定由承包人完成部分施工图设计。此时也应明确承包人的设计范围，提交设计文件的期限、数量，以及监理人签发图纸修改的期限等。
68．如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（ ）。
A．保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失
B．损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿
C．永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D．已完工工程损失由承包人承担
E．施工设备和进场材料损失由保险公司承担
【答案】BC
【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60％～70％作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。
69．根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（ ）。
A．签约合同价不包括承包人利润
B．签约合同价即为中标价
C．签约合同价包含暂列金额、暂估价
D．签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E．签约合同价应在合同协议书中写明
【答案】BCE
【解析】A项，签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。D项，签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，作为结算价款的基数。合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照合同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减的费用之和。
70．根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有（ ）。
A．单价子目已完工程量按月计算
B．总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C．总价子目已完工程量按月计算
D．总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E．总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
【答案】ABD
【解析】CE两项，承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
71．根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（ ）。
A．发现文物、化石等的处理
B．发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C．发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D．隐蔽工程重新检验质量合格
E．不可抗力事件发生后的清理工作
【答案】BCD
【解析】标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的部分条款如表2所示。
表2 标准施工合同中应给承包人补偿的部分条款
A项，发现文物、化石等的处理只能获得工期和费用补偿；E项，不可抗力事件发生后的清理工作只能获得费用补偿。
72．工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（ ）。
A．保险责任不同
B．安全生产管理职责不同
C．劳务人员管理方式不同
D．施工组织不同
E．施工质量责任期限不同
【答案】ADE
【解析】施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险，用自己的技术、设备、人力资源完成承包的工作。施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源，使用常用（或简单）的自有施工机具完成承包人委托的简单施工任务。其主要差异表现为以下几个方面：①分包人的收入；②保险责任；③施工组织；④分包人对施工质量承担责任的期限。
73．根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（ ）。
A．联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B．联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同
C．承包人可根据需要自行修改联合体协议
D．联合体的组织和内容分工是重要的评标内容
E．承包人可根据需要自选调整联合体组成
【答案】BD
【解析】A项，联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后作为合同附件。CE两项，通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
74．根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（ ）。
A．施工场地临时道路通行权的取得
B．材料和工程设备的提供方
C．计日工和暂估价的补偿方式
D．施工图设计文件的提供方
E．竣工后试验的责任方
【答案】ACE
【解析】B项，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中也给出两种不同供选择的条款：①由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备；②发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式。对于后一种情况，应在专用条款内写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。D项，施工图设计文件由发包方提供。
75．根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（ ）。
A．职业责任险
B．现场人员工伤保险
C．第三者责任险
D．设计和工程保险
E．现场人员意外伤害保险
【答案】BE
【解析】发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
76．根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（ ）。
A．承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B．承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C．工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D．竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E．工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
【答案】ABD
【解析】C项，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。E项，证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。
77．材料采购合同履行中，可用于现场交货数量验收的方法有（ ）。
A．磅差分析法
B．查点法
C．经验鉴别法
D．衡量法
E．理论换算法
【答案】BDE
【解析】现场交货数量验收的方法有：①衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。②理论换算法，如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算的依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。③查点法，采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物的标明一致，否则应由厂家或封装单位负责。
78．根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（ ）。
A．合同号
B．目的港
C．出发港
D．收货人编号
E．提单号
【答案】ABD
【解析】装运标记，卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：①收货人；②合同号；③发货标记（唛头）；④收货人编号；⑤目的港；⑥货物名称、品目号和箱号；⑦毛重／净重（用kg表示）；⑧尺寸（长×宽×高用cm表示）。
79．根据FIDIC《施工合同条件》，保证金在工程款颁发（ ）后分次返还。
A．工程移交证书
B．工程接受证书
C．履约证书
D．缺陷责任期终止证书
E．工程保修书
【答案】BC
【解析】FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50％返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40％。颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。由于分部移交工程的缺陷责任期的到期时间早于整个工程的缺陷责任期的到期时间，对分部移交工程的二次返还，也为该部分剩余保留金的40％。
80．关于风险CM模式的说法，正确的有（ ）。
A．CM合同属于管理承包合同
B．CM合同采用成本加酬金的计价方式
C．CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
D．CM承包商属于专业咨询机构
E．CM承包商在工程设计阶段参与合同管理
【答案】ABC
【解析】D项，与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。E项，依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类。代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。